Pogodba o vzdrževanju naprav za merjenje toplotne energije. O potrditvi različice standardne pogodbe za naročniško servisiranje enote za merjenje toplotne energije in hladilne tekočine

DOGOVOR za Vzdrževanje merilne enote za toplotno energijo in hladilno sredstvo (pogodbena pogodba) Lipetsk "___" ____________20__ Odprto delniško podjetje "Lipetsk City Energy Company", v nadaljevanju izvajalec, ki ga zastopa generalni direktor Vladislav Anatolyevich Smirnov, ki deluje na podlagi Listine, na eni strani, in _________________________________________________________________, v nadaljevanju Stranka, ki jo zastopa ___________________________________________________________, ki deluje na podlagi __________________________, na drugi strani, sta sklenila to pogodbo o naslednjem: : 1. PREDMET POGODBE 1.1. V skladu s to pogodbo se izvajalec zavezuje, da bo izvajal vzdrževanje merilnikov toplote in hladilne tekočine, nameščenih v večstanovanjskih stavbah. stanovanjske zgradbe, Naročnik pa se zavezuje, da bo opravljeno delo sprejel in plačal na način in v rokih, določenih s pogoji te pogodbe. 1.2. Pri vzdrževanju merilnih naprav izvajalec izvaja naslednja dela: - obdobne preglede delovanja merilne naprave; - preverjanje zanesljivosti električnih in mehanskih povezav toplotnega števca in njegovega komponente; - odčitavanje porabe toplotne energije. 1.3. Dela, ki jih izvaja izvajalec po tem sporazumu, morajo izpolnjevati zahteve sistema varnostnih standardov, Pravil in normativov za tehnično delovanje stanovanjskega sklada, Pravil za vzdrževanje skupne lastnine v stanovanjski hiši, Pravil za zagotavljanje pripomočki državljani, drugi pravni akti, ki urejajo razmerja strank po tem sporazumu. 1.4. Število in lokacije merilnih enot, prenesenih v vzdrževanje, so navedene v Dodatku št. 1 k tej pogodbi. 2. PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK 2.1. Stranka se zavezuje: 2.1.1. Izvajalcu zagotovite potrebno tehnično dokumentacijo za merilne enote (projektna in izvedbena dokumentacija, potni listi za merilne instrumente). 2.1.2. Izvajalcu omogočiti neoviran dostop do merilnih naprav s predajo enega kompleta ključev kletnih prostorov, v katerih so merilne enote, in celotnega kompleta ključev merilnih naprav in sredstev za zaščito pred nepooblaščenimi posegi v obratovanje dozirne enote. 2.1.3. Za opravljeno delo izvajalca plačajte na način in v rokih, ki jih določajo pogoji te pogodbe. 2.1.4. Izvajalcu v 3 dneh od dneva prejema posredovati podpisana potrdila o opravljenem delu ali obrazloženo zavrnitev podpisa le-teh. V primeru nepredložitve podpisanih dokumentov ali utemeljene zavrnitve v navedenem roku se delo šteje za opravljeno. 2.1.5. Prenesite merilne enote v vzdrževanje izvajalcu le, če je oprema merilnih enot v popolnem tehničnem stanju, kot tudi ustrezno stanje prostorov, v katerih se nahajajo. 2.1.6. Poskrbite za ustrezno zaščito merilnih naprav pred nepooblaščenimi posegi v njihovo delovanje. 2.1.7. Ne opremljajte notranjih ogrevalnih sistemov, ne da bi o tem obvestili izvajalca. 2.1.8. Izvedite večja in tekoča popravila inženirskih omrežij znotraj zgradb, ki se nahajajo v prostorih merilnih centrov, kot del večjih in tekočih popravil stanovanjskih stavb. 2.1.9. Zagotovite zanesljivo napajanje dozirnih enot. 2.2. Izvajalec se zavezuje: 2.2.1. Pred začetkom dela skupaj s stranko pregledajte merilne enote in njihove prostore, prenesene v vzdrževanje, ter sestavite ustrezna poročila. 2.2.2. V primeru okvare opreme merilnih enot, kot tudi neustreznega stanja prostorov, v katerih so merilne enote, ima izvajalec pravico odpraviti ugotovljene napake na stroške naročnika v skladu z dogovorjenih predračunih strank, s sklenitvijo dodatnih dogovorov za izvedbo teh del. 2.2.3. Poskrbite, da bo delo, ki ga predvideva pogodba, opravljeno ustrezno kakovostno. 2.2.4. Najpozneje 2 delovna dneva pred koncem obračunskega meseca odjemalcu predloži poročilo o odčitkih števcev za polni koledarski mesec. 2.2.5. Pravočasno odpravite kršitve, okvare pri delovanju merilnih instrumentov, okvare v načinu merjenja porabe toplotne energije in hladilne tekočine. 2.2.6. Stranko obvesti o vseh kršitvah pri delovanju merilnih enot, ugotovljenih v postopku vzdrževanja. 2.2.7. Vzdržujte prostore servisiranih merilnih enot v ustreznem stanju. 2.2.8. Izvajalec ima pravico, da ne začne z izpolnjevanjem svojih obveznosti po pogodbi ali po opozorilu naročnika prekine izpolnjevanje obveznosti po tej pogodbi v naslednjih primerih: - naročnik ne zagotovi potrebne tehnične dokumentacije; - če naročnik ne zagotovi enega izvoda ključev kletnih prostorov, v katerih so merilne naprave, in celotnega kompleta ključev prostorov, v katerih so merilne naprave, in sredstev za zaščito pred nepooblaščenimi posegi v obratovanje. merilnih enot; - stranka krši plačilne pogoje, določene v 3. razdelku te pogodbe; - odkritje tehnične nemožnosti nadaljnjega opravljanja storitev, ki je nastala po krivdi stranke. 2.2.9. Izvajalec ima pravico po potrebi zamenjati vgrajeni merilni instrument z drugim, ki ustreza tehničnim zahtevam, določenim v projektu. 2.2.10. Izvajalec ima pravico angažirati specializirane organizacije tretjih oseb za izpolnjevanje obveznosti iz te pogodbe. 3. STROŠEK POGODBE IN POSTOPEK PLAČILA 3.1. Obračunsko obdobje po tej pogodbi je koledarski mesec. 3.2. Skupni stroški dela po pogodbi se določijo glede na število servisiranih merilnih enot in znašajo ________ (______________________) rubljev za eno merilno enoto, vključno z DDV ________(_______________________) rubljev. 3.3. Skupni stroški dela po pogodbi ob njeni sklenitvi znašajo _________ (_____________________) rubljev, vključno z DDV ________ (_____________________) rubljev. Navedeni znesek ni dokončen in se lahko po dogovoru strank prilagodi glede na število servisiranih merilnih enot. 3.4. Izvajalec najkasneje do 5. dne v mesecu, ki sledi obračunskemu mesecu, naročniku izroči potrdilo o opravljenih delih, račun in račun. 3.5. Naročnik plačuje delo mesečno najkasneje do 10. dne v mesecu po obračunu plačilnih nalogov po podatkih izvajalca. 3.6. Plačilo za delo po tej pogodbi s strani tretjih oseb je dovoljeno, plačilni nalog pa mora vsebovati sklic plačnika na naročnika z navedbo njegovega imena, številke pogodbe in povezave do plačilnih dokumentov, ki jih je izdal izvajalec. 3.7. Plačilo za delo v skladu s točko 2.2.2. izvede naročnik pred začetkom del na podlagi plačilnih dokumentov, ki jih izda izvajalec, z naknadno predložitvijo potrdila o izvedbi del naročniku. 4. TRAJANJE POGODBE 4.1. Ta pogodba velja od ___________________ do _____________________. 4.2. Če nobena od strank en mesec pred iztekom te pogodbe ne izjavi o njeni odpovedi ali sklenitvi pod novimi pogoji, se šteje, da je pogodba podaljšana za naslednje koledarsko leto pod enakimi pogoji. 4.3. Spremembe in dopolnitve te pogodbe se izvajajo s pisnimi pogodbami, ki jih podpišejo pooblaščeni predstavniki obeh strank. 4.4. Ob prenehanju veljavnosti te pogodbe ali ob predčasni prekinitvi te pogodbe stranki nista oproščeni reševanja vseh sporov in izpolnjevanja obveznosti iz pogodbe in dodatnih pogodb k njej. 5. ODGOVORNOST STRANK 5.1. Za neizpolnjevanje ali nepravilno izpolnjevanje svojih obveznosti iz tega sporazuma sta stranki odgovorni v skladu z veljavno zakonodajo Ruske federacije. 5.2. Stranka ustvari pogoje za zagotavljanje varnosti in varnega delovanja merilnih enot. 5.3. Izvajalec ne odgovarja za motnje v delovanju opreme in vodovodnega materiala, ki so posledica tovarniških napak, ter za posledice teh motenj. 5.4. Stranki sta oproščeni odgovornosti za delno ali popolno neizpolnjevanje obveznosti iz te pogodbe, če so v času veljavnosti te pogodbe v veljavni zakonodaji Ruske federacije nastale spremembe, ki onemogočajo njihovo izpolnitev; ali je bila neizpolnitev obveznosti posledica višje sile, ki je nastala po sklenitvi te pogodbe kot posledica izrednih dogodkov. 6. DRUGI POGOJI 6.1. Odnose med strankami, ki jih ta pogodba ne ureja, ureja veljavna zakonodaja Ruske federacije. 6.2. Spore in nesoglasja, ki nastanejo pri izpolnjevanju obveznosti iz te pogodbe, stranki rešujeta s pogajanji. V primeru nesporazuma se spori in nesoglasja rešujejo na sodišču pri Arbitražnem sodišču regije Lipetsk. 6.3. Pri spremembi podatkov, naslovov itd. Pogodbena stranka je dolžna o tem pisno obvestiti drugo stranko v 10 (desetih) dneh. 6.4. Ta pogodba je sestavljena v dveh izvirnih izvodih z enako pravno veljavo, po en za vsako stranko. 7. NASLOVI, PODROBNOSTI IN PODPISI STRANK STRANKE KPP INN Polno ime organizacije Kratko ime organizacije Pravni naslov Poštni naslov OKPO Številka tekočega računa Številka korespondenčnega računa IZVAJALEC 482501001 4825066916 Odprta delniška družba "Lipetsk City Energy Company" JSC " LGEK" 39800 1, Lipetsk, pl. Peter Veliki, 4a 398001, Lipetsk, pl. Petra Velikogo, 4a 71766450 40702810400000001512 30101810700000000704 Ime banke Poštna številka banke BIC Kontaktna telefonska številka STRANKA ___________________ Lipetskcombank OJSC 398600 044206704 IZVAJALEC V.A.S. Mirnov Dodatek št .1 k pogodbi o vzdrževanju merilnikov toplotne energije in hladilne tekočine z dne "___" _________20___ . Št.__________________ Št. Naslov namestitve STRANKA ___________________ Vrsta Znamka Serijska št. IZVAJALEC V.A

Župan Habarovska

NAROČITE

Od 13.04.2005 št. 882-r

O odobritvi uredništva standardna pogodba za naročniško servisiranje merilnika toplotne energije in hladilne tekočine

Za racionalizacijo dela ustanov, ki se financirajo iz mestnega proračuna za sklepanje pogodb o naročniških storitvah za enote za merjenje toplotne energije in hladilne tekočine:
1. Odobrite različico standardne pogodbe za naročniške storitve enote za merjenje toplotne energije in hladilne tekočine za organizacije, ki se financirajo iz lokalnega proračuna.
2. Predsedniki okrožnih upravnih odborov V.A. Kostyrin, A.M. Fokin, vodja oddelka za izobraževanje I.A , vodja oddelka za kulturo O.N. Rožkova, predsednik odbora za fizična kultura in šport Parshin V.G. opozoriti vodje podrejenih ustanov na predlagano različico standardne pogodbe in jim priporočiti, da se pri sklenitvi pogodbe o naročniškem servisiranju enote za merjenje toplotne energije in hladilne tekočine ravnajo po predlaganem osnutku.
3. Poveri nadzor nad izvajanjem tega ukaza prvemu namestniku župana mesta Volokzhanin A.N.

Župan mesta A.N. Sokolov

Odobreno
po naročilu župana mesta
z dne 13.04.2005 št. 882-r

Pogodba št._
na naročniški servis enota za merjenje toplotne energije in hladilne tekočine

____/____/______G.
Khabarovsk
»_______________________________________«, v nadaljevanju »izvajalec«, ki ga zastopa ___________________________________ na eni strani, ki deluje na podlagi listine, in _________________________________, v nadaljevanju »potrošnik«, ki ga zastopa _______________________________________ na drugi strani, ki deluje na na podlagi _________________________________ sta sklenila ta sporazum, kot sledi.

1. Predmet pogodbe.

S to pogodbo se izvajalec zavezuje, da bo opravljal storitve servisiranja merilne enote toplotne energije (v nadaljnjem besedilu merilni kompleks) v skladu s Pravili za merjenje toplotne energije in hladilne tekočine z dne 25. septembra 1995, registrska št. 954, Potrošnik pa se zavezuje, da bo te storitve plačal na podlagi potrdila o opravljenem delu.

2. Pravice in obveznosti strank.

2.1. Pravice in obveznosti izvajalca
Izvajalec zagotavlja naslednje storitve:
2.1.1. Za storitev med ogrevalna sezona:
- demontaža, popravilo, prilagoditev, preverjanje in naknadna namestitev merilnih naprav, vključenih v merilni kompleks, v medogrevalnem obdobju in vzdrževanje merilnih naprav za sanitarno toplo vodo (če obstajajo), s predložitvijo potrdila o ponovnem obratovanju potrošnika. . Ponovni sprejem v obratovanje se izvede v skladu z zahtevami organizacije za oskrbo z energijo.
2.1.2. Za vzdrževanje v ogrevalni sezoni:
- sistematično spremljanje delovanja elektronskega dela merilnega kompleksa;
- diagnostika tehničnega stanja naprav;
- zagotavljanje svetovalnih storitev osebju potrošnika o delovanju merilnega kompleksa;
- po potrebi popravila, popravila z demontažo instrumentov, njihov prevoz v proizvodno bazo izvajalca in nazaj ter izredno preverjanje instrumentov merilnega kompleksa po popravilu;
- če je potrebno, izvajalec na lastne stroške opravi dela za zamenjavo okvarjenih naprav v roku 3 delovnih dni;
- računalniško pridobivanje arhiviranih podatkov iz toplotnega števca (če se uporablja KM-5 ali SA-94, Vzlet TSR) in enkrat mesečno podajanje podpisanega poročila o porabi toplote.
2.1.3. Preventivna dela v medogrevalnem obdobju so dokumentirana z akti o demontaži in namestitvi (ponovnem sprejemu) naprav. Preventiva v medkurilnem obdobju za merilnike toplote, ki so komercialno registrirani pri poletno obdobje, ne sme biti daljši od 10 delovnih dni v skladu s terminskim planom, ki ga potrošnik dogovori pred izvedbo del.
2.1.4. Popravilo naprav med vzdrževanjem med ogrevalno sezono z demontažo in namestitvijo naprav je dokumentirano v aktih o demontaži, namestitvi in poročilu o izstopu merilnega kompleksa iz načina delovanja (z navedbo razlogov in časa popravil) in ne sme presegati 3 delovnih dni.
2.1.5. Dolžan zagotavljati kakovostne in celovite storitve v skladu s točko 2.1 pogodbe.
2.1.6. Je dolžan na zahtevo Potrošnika v roku 5 dni brezplačno odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti pri svojih storitvah, če je izvajalec v procesu izvajanja storitev odstopal od pogodbenih pogojev, kar je poslabšalo kakovost naprave.

2.2. Pravice in obveznosti potrošnika

Potrošnik naredi:
2.2.1. Delovanje merilnega kompleksa v skladu s Pravili za merjenje toplotne energije in hladilne tekočine z dne 25. septembra 1995. matična številka 954.
2.2.2. Dnevno odčitava merilnik toplote, vodi dnevnik vrednosti porabe toplote v obliki, določeni za uporabljeno napravo, in jih posreduje organizaciji za oskrbo z energijo v roku, dogovorjenem z njo v pogodbi.
2.2.3. V primeru okvare merilnega sistema potrošnik v 24 urah obvesti izvajalčevega dispečerja s telefonskim sporočilom od 10-00 do 18-00 na telefonsko številko ________.
2.2.4. Potrošnik je dolžan obvestiti izvajalca o datumu zagona (zaustavitve). notranji sistem ogrevanje ali zagon (izklop) kroženja hladilne tekočine v enoti dvigala v objektu v treh delovnih dneh.
2.2.5. Ima pravico kadarkoli preveriti napredek in kakovost storitev izvajalca, ne da bi posegal v njegove dejavnosti. Zahteve za odpravo pomanjkljivosti pri opravljenih storitvah je treba posredovati izvajalcu pred podpisom pogodbe o izpolnitvi obveznosti.
2.2.6. Ima pravico kadarkoli zavrniti izvedbo pogodbe s plačilom izvajalcu dela določene cene, sorazmerno z delom opravljenih storitev pred prejemom obvestila o zavrnitvi pogodbe s strani potrošnika.
2.2.7. Na lokaciji merilnega kompleksa, nameščenega na objektu, je dolžan določiti odgovorno osebo za komunikacijo z izvajalcem in pripravo potrebne dokumentacije.
2.2.8. Osebju izvajalca je dolžan zagotoviti neoviran dostop do merilnega kompleksa in na njihovo prvo zahtevo predložiti dnevnik vrednosti porabe toplote, ki se mora nahajati v prostoru, kjer je merilni kompleks nameščen.
2.2.9. Dolžan plačati opravljene storitve.

3. Trajanje pogodbe: Začetek ___________
konec ____________
3.1. Trajanje medogrevalnega in zimskega obdobja je za vsak objekt določeno v skladu s prilogo.

4. Stroški storitev po pogodbi so: _____ tisoč rub., vključno z DDV______ tisoč rubljev. v skladu s predračunom (kalkulacija pogodbene cene), ki ga potrdi služba za kontrolo in predračun.

5. Plačilo storitev.
5.1. Plačilo storitev se izvaja mesečno v času trajanja pogodbe na podlagi aktov o prevzemu storitev in izdanega računa.
5.2. Plačilo se izvede z nakazilom na TRR izvajalca najkasneje do 30. dne v mesecu, ki sledi mesecu poročanja.
5.3. Če Potrošnik ne plača opravljenih storitev v rokih, navedenih v točkah 5.1 in 5.2 pogodbe, ima Izvajalec pravico prekiniti naročniško storitev.

6. Dodatni pogoji:

6.1. Izvajalec ne odgovarja za pravilnost odčitkov merilnega kompleksa v naslednjih primerih:
6.1.1. Nepooblaščeno poseganje potrošnika ali drugih oseb v delovanje merilnega sistema.
6.1.2. Kršitev pravil delovanja merilnega kompleksa.
6.1.3. Mehanske poškodbe instrumentov in elementov merilnega kompleksa po krivdi potrošnika.
6.1.4. Zlomljena tesnila na kompleksni opremi in komunikacijskih linijah po krivdi potrošnika.
6.1.5. Če obstajajo situacije, povezane z odčitki instrumentov, ki so zunaj izračunanega merilnega območja zaradi:
- odstopanja parametrov hladila (temperatura povratnega voda, največji pretok omrežne vode) od pogodbenih vrednosti;
- nepravilno delovanje podjetja (občasne zaustavitve in zagoni ter s tem povezana ostra nihanja tlaka, ki vodijo do mehanskih poškodb sistemov merilnega kompleksa);
- spremembe toplotne obremenitve.
6.1.6. Če potrošnik ne upošteva klavzule 2.2.4.
6.2. Izvajalec ne odgovarja za pravilnost posredovanja podatkov o porabi toplote, ki jih odjemalec posreduje energetski organizaciji.
6.3. V primeru nepravilnega delovanja merilnega kompleksa zaradi razlogov, določenih v točki 6.1 tega sporazuma, izvajalec po dogovoru strank za dodatno plačilo izvaja dela za obnovitev merilnega kompleksa s sestavo dvostranskega akta. .

7. Odgovornost strank:

7.1. Za kršitev pogojev preverjanja merilne naprave iz točke 2.1.3 izvajalec plača potrošniku kazen v višini 10% pogodbene vrednosti za vsak dan zamude.
7.2. Za neizpolnjevanje ali nepravilno izpolnjevanje obveznosti iz te pogodbe, ki ima za posledico izgube, sta obe stranki odgovorni v skladu z veljavno zakonodajo.
7.3. Ukrepi odgovornosti strank, ki niso predvideni v tem sporazumu, se uporabljajo v skladu z normami civilnega prava.
7.4. Stranki sta oproščeni odgovornosti za neizpolnitev ali nepravilno izpolnitev obveznosti iz te pogodbe, če je to posledica okoliščin višje sile. O nastopu takih okoliščin sta stranki dolžni nemudoma pisno obvestiti drugo stranko.

8. Priloga pogodbe: Ceniki. Priloga (Obračun pogodbene cene in roki za izvedbo del), ki je sestavni del te pogodbe.

9. Naslovi in podatki strank:

IZVAJALEC:_______________________________________
POTROŠNIK:_______________________________________

"Ponudnik" "Potrošnik"
"_____"______200__g. "______"______________200__g.
Podpis___________ Podpis_____________
poslanec poslanec

Dokument se preverja glede na:
Uradno glasilo.

SPORAZUM št. _________

ZA OPRAVLJANJE STORITEV VZDRŽEVANJA MERILNE ENOTE TOPLOTNE ENERGIJE

Kaliningrad "_____"_____________2016

Komunalno podjetje "Kaliningradteploset" mestnega okrožja "Mesto Kaliningrad", v nadaljnjem besedilu "izvajalec", ki ga zastopa ______________________ , ki deluje na podlagi _________________________________________________________________ na eni strani in _________________________________________________________________, ki ga zastopa (lastniki predmetov so pravni oz. posamezniki, družbe za upravljanje, proračunske organizacije, HOA, stanovanjske zadruge, osebe, odgovorne za vzdrževanje stanovanjske stavbe, na katere so lastniki prostorov prenesli pravico do sklenitve in izvršitve tega sporazuma) _______________________________________, ki deluje na podlagi ______________________, v nadaljevanju »stranka«, na drugi strani, v nadaljevanju skupaj imenovana »pogodbenici«, sta sklenila to pogodbo, kot sledi:

1. PREDMET POGODBE

1.1. Izvajalec se po tej pogodbi zavezuje, da bo v imenu naročnika opravljal storitve vzdrževanja merilnih enot(e) toplotne energije v lasti naročnika (v nadaljevanju UTEM), serijska št. _________________, ki se nahaja na naslovu: _______________________________________ (v nadaljevanju Sklad).

1.2. Seznam opravljenih storitev:

Preverjanje skladnosti parametrov hladilne tekočine z merilnim območjem merilnih naprav	mesečno
Snemanje arhiva parametrov povprečne dnevne (urne) porabe toplote, sestava izjave	mesečno
Izdelava zapisnika o odčitkih števcev	mesečno
Preverjanje parametrov porabe toplote in logike delovanja merilnika toplote	mesečno
Preverjanje celovitosti tesnil	vsaj enkrat na četrtletje
Preverjanje kakovosti ozemljitve merilnikov pretoka	mesečno
Diagnostika naprav za kode napak	mesečno
Preverjanje tesnosti električnih povezav	1-krat na četrtletje
Preverjanje naprav za mehanske poškodbe	vsaj enkrat na četrtletje
Preverjanje celovitosti izolacije	vsaj enkrat na četrtletje
Testiranje GSM komunikacijskega kanala	mesečno
Priprava prevzemne dokumentacije	mesečno

1.3. Stranka se zavezuje, da bo sprejela storitve, navedene v členu 1.1, členu 1.2 te pogodbe, in plačala njihove stroške na način, določen v oddelku 4 te pogodbe.

1.4. Storitve se štejejo za opravljene, ko stranki podpišeta Potrdilo o opravljeni storitvi (v nadaljevanju Potrdilo).

2. POGODBENA CENA IN POSTOPEK PLAČILA

2.1. Cena tega sporazuma je 950,00 (devetsto petdeset rubljev 00 kopeck) rubljev za vsak predmet, vključno z DDV (18%).

2.2 Plačilo za opravljene storitve izvaja naročnik mesečno z nakazilom sredstev v blagajno izvajalca ali z nakazilom sredstev na bančni račun izvajalca.

2.3. Plačilo za opravljene storitve se izvrši najkasneje do 15. dne vsakega meseca, ki sledi obračunskemu mesecu, z nakazilom sredstev v blagajno izvajalca ali z nakazilom na TRR izvajalca.

2.4. Če izvajalec ne more izpolniti svojih obveznosti po krivdi naročnika, se storitve plačajo v celoti.

2.5. Stroški storitev, opravljenih v skladu s to pogodbo, ne vključujejo stroškov dodatnih storitev v primerih iz odstavkov. 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8 te pogodbe, kot tudi operativno popravilo UUTE, stroške materiala in tehnična sredstva, ki jih uporablja izvajalec za ponovno vzpostavitev funkcionalnosti UUTE.

2.6. Storitve izvajalca, navedene v točki 2.4 te pogodbe, plača stranka v roku 3 bančnih dni od datuma podpisa potrdila.

2.7. Če je treba zagotoviti dodatne storitve, plačati materiale in tehnična sredstva, ki niso vključena v oceno, se lahko skupni stroški storitev spremenijo, za kar se sestavi dodatna pogodba.

2.8. V primeru prenehanja opravljanja storitev po tej pogodbi po dogovoru strank ali po krivdi naročnika, je slednji dolžan izvajalcu povrniti dejanske stroške, ki so nastali v skladu s podpisanimi potrdili.

3. POSTOPEK IN POGOJI ZA OPRAVLJANJE STORITEV

3.1. Izvajalec izvaja mesečno vzdrževanje UUTE do 25. v mesecu.

3.2. Opravljanje storitev vzdrževanja UUTE je dokumentirano z aktom, ki se sestavi najkasneje 5. (peti) dan v mesecu, ki sledi obračunskemu mesecu.

3.3. Stranka se zavezuje, da bo opravljene storitve sprejela s podpisom potrdila na dan zaključka njihovega izvajanja za stranko.

3.4. Zahtevke do izvajalca lahko naročnik vloži v roku 30 (trideset) koledarskih dni od trenutka podpisa akta. Če naročnik zavrne podpis potrdila brez pisne utemeljitve zavrnitve v roku 3 (treh) delovnih dni od dneva prejema, se šteje, da je naročnik storitve sprejel brez pripomb in ni reklamacij glede kakovosti. opravljenih storitev.

4. PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK

4.1. IZVAJALEC je dolžan:

4.1.1. Zagotoviti opravljanje storitev v obsegu, določenem v členu 1.1., členu 1.2 te pogodbe, ustrezne kakovosti in pravočasno.

4.1.2. Po prejemu obvestila stranke o težavah, ki so se pojavile pri delovanju UTE, zagotovite prihod strokovnjakov v 5 (petih) delovnih dneh od datuma prejema tega obvestila.

4.1.3. Stranko obvesti, če nastopijo okoliščine, ki upočasnjujejo opravljanje storitev ali onemogočajo nadaljnje nadaljevanje dela (opravljanja storitev).

4.2. IZVAJALEC ima pravico:

4.2.1. Neodvisno določite število strokovnjakov, potrebnih za opravljanje storitev, in njihov urnik dela ter jim zagotovite vse potrebne materiale, orodja in tehnična sredstva.

4.2.2. Po potrebi vključite tretje osebe v izvajanje pogodbenih obveznosti.

4.2.3. Po opozorilu naročnika, naj ne začne izpolnjevati svojih obveznosti iz te pogodbe ali prekine njihovo izpolnjevanje v naslednjih primerih:

Če naročnik ne zagotovi kopij potrebne tehnične dokumentacije (projektna in izvedbena dokumentacija za UUTE, tehnični potni list UUTE);

Če stranka ne zagotovi neoviranega dostopa do objekta za izpolnjevanje obveznosti iz te pogodbe;

Pomanjkanje zagotavljanja zaščite UUTE s strani stranke pred nepooblaščenim vmešavanjem tretjih oseb v njegovo delo;

Kršitev plačilnih pogojev iz 2. razdelka te pogodbe s strani stranke;

Odkrivanje tehnične nemožnosti nadaljnjega zagotavljanja storitev, ki je nastala po krivdi stranke.

4.2.4. Zahtevati plačilo za opravljene storitve v skladu s pogoji te pogodbe.

4.3 STRANKA je dolžna:

4.3.1. Izvajalcu zagotoviti neoviran dostop do objekta izvajalčevih vozil, mehanizmov in strokovnjakov, možnost prevoza potrebnih orodij, pripomočkov in tehnične opreme UUTE.

4.3.2. Izvajalcu zagotovite potrebno tehnično dokumentacijo za UUTE (projektna in izvedbena dokumentacija, potni listi za merilne instrumente).

4.3.3. Zagotoviti zanesljivost napajanja UUTE ter ustrezno zaščito UUTE pred nepooblaščenimi posegi v njegovo delovanje.

4.3.4. Zagotoviti odvodnjavanje (v primeru poplav) in ustrezno sanitarno stanje v delovnem prostoru ter brezhibno stanje prostorov delovnega prostora.

4.3.5. Zavezuje se, da bo upošteval pogoje in pravila delovanja UUTE, navedene v tehničnem listu in navodilih za uporabo merilne naprave.

4.3.6. V primeru kršitve klavzule 4.3.1. tega sporazuma plačati ponovni obisk izvajalčevih strokovnjakov na posebnem računu, ki presega stroške storitev, ki jih določa ta sporazum.

4.3.7. V primeru okvare UTE zaradi naročnikovega neupoštevanja pogojev in pravil njegovega delovanja, določenih v tehničnem listu in navodilih za uporabo, naročnik plača stroške popravila in obnovitvenih del na posebnem računu v dodatek k stroškom storitev, ki jih določa ta pogodba.

4.3.8. Zagotovite varnost UTE in celovitost pečatov organizacije za oskrbo s toploto in proizvajalca. V primeru okvare in odkritja pokvarjenega pečata, stroške popravila in obnovitvenih del v zvezi s to opremo stranka plača na posebnem računu poleg stroškov storitev, navedenih v tej pogodbi.

4.3.9. V roku 3 (treh) dni od trenutka odkritja težav v delovanju UUTE o tem obvestiti izvajalca.

4.3.10. Izvajalca nemudoma pisno obvesti o vseh spremembah, ki so nastale ali prihajajo v zvezi z:

Pogoji naročnikovih omrežij in opreme za sprejem električne energije, ki lahko vplivajo na sposobnost izvajalca, da izpolni pogodbo, kot tudi na delovanje krmilne enote;

Spremembe poštnega naslova, telefonska številka, bančni podatki stranke,

Odtujitev, prenos lastninske pravice, uporaba, razpolaganje z UTE;

Reorganizacija, likvidacija in druge podobne okoliščine, ki povzročijo bistveno spremembo okoliščin, iz katerih sta stranki izhajali pri sklenitvi tega sporazuma.

4.3.11. Ne opremljajte notranjih ogrevalnih sistemov brez predhodne odobritve izvajalca.

4.3.12. Sprejmite rezultate opravljenih storitev v skladu z zahtevami te pogodbe in jih plačajte.

4.4 STRANKA ima pravico:

4.4.1. Spremlja napredek izvajalčevih storitev po tej pogodbi brez poseganja v operativne in gospodarske dejavnosti izvajalca;

4.4.2. Zahtevke glede kakovosti opravljenih storitev uveljaviti v roku 30 (trideset) koledarskih dni od dneva podpisa potrdila o opravljenih storitvah.

5. ODGOVORNOST STRANK

5.1. Stranki sta odgovorni za neizpolnjevanje ali nepravilno izpolnjevanje obveznosti, prevzetih s to pogodbo, v skladu z zakonodajo Ruske federacije in pogoji te pogodbe.

5.2.Vsaka pogodbenica mora pravilno izpolnjevati svoje obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe, in drugi pogodbenici zagotoviti vso možno pomoč pri izpolnjevanju njenih obveznosti iz te pogodbe.

5.3. Če naročnik ne plača opravljenih storitev v 2 (dveh) koledarskih mesecih, ima izvajalec pravico začasno ustaviti izvajanje storitev po tej pogodbi, dokler naročnik v celoti ne poplača nabranega dolga, o čemer mora naročnika obvestiti najmanj 10 (deset) koledarskih dni pred datumom prekinitve opravljanja storitev.

5.4. Nadaljevanje opravljanja storitev se izvede v 5 (petih) delovnih dneh od dneva popolnega odplačila dolga s strani stranke. Odgovornost za možne posledice prekinitev storitev je odgovornost stranke.

5.5. Če izvajalec ne izpolni pravilno svojih obveznosti v roku, določenem s to pogodbo, ima naročnik pravico zahtevati plačilo kazni v višini 0,1 (nič pik ena) odstotka skupnih stroškov storitev, določenih v členu 2.1. člena te pogodbe za vsak dan zamude.

5.6. Za kršitev plačilnih pogojev po pogodbi ima izvajalec pravico zahtevati od stranke plačilo kazni v višini 0,1 (nič pika ena) % plačila po pogodbi, ki ni bilo opravljeno pravočasno, za vsak dan. zamude.

5.7. Plačilo ali zadržanje kazni (globe) ne razbremeni pogodbenih strank njunih obveznosti in odgovornosti po tej pogodbi.

5.8. Stranki sta oproščeni odgovornosti za delno ali popolno neizpolnjevanje obveznosti iz te pogodbe, če je to posledica okoliščin višje sile.

6. TRAJANJE POGODBE IN POSTOPEK REŠEVANJA SPOROV

6.1. Ta pogodba začne veljati od trenutka, ko jo podpišeta obe stranki in velja do _____________________________________.

6.2. Pogodba se šteje za podaljšano za naslednje leto, razen če vsaj 1 (en) mesec pred iztekom pogodbe ena od pogodbenic ne poda pisne izjave, da odstopa od te pogodbe ali jo revidira.

6.3. Vse morebitne spore in nesoglasja v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta stranki reševali s pogajanji.

6.4. Če pogodbenici ne dosežeta soglasja o spornih vprašanjih, se spori rešujejo sami pravosodnih organov Kaliningrajska regija.

7. KONČNE DOLOČBE

7.1. Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so narejene v pisni obliki in podpisane s strani obeh strank.

7.2. Stranka, ki se odloči odpovedati to pogodbo, mora poslati pisno obvestilo o svoji nameri odpovedi te pogodbe drugi stranki najkasneje 30 (trideset) koledarskih dni pred pričakovanim datumom odpovedi te pogodbe.

7.3. V primeru predčasne odpovedi te pogodbe naročnik v roku 5 (petih) bančnih dni od dneva, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi te pogodbe, plača izvajalcu za opravljene storitve od dneva odpovedi te pogodbe.

7.4. Ta pogodba je podpisana v 2 (dveh) izvodih z enako pravno veljavo, po en izvod za vsako stranko.

7.5. Vsi aneksi, dodatki in drugi dogovori k tej pogodbi so njen sestavni del.

7.6. S podpisom te pogodbe stranka potrjuje, da je pred podpisom te pogodbe prejela vse potrebne in zanesljive informacije o storitvi, predlagani v tej pogodbi, njenih vrstah in značilnostih, kar mu omogoča objektivno izbiro ponujenih storitev. Vse določbe te pogodbe so jasne in razložene stranki pred podpisom.

8. NASLOVI IN PODROBNOSTI STRANK

1.2 »Izvajalec« zagotavlja izvedbo del v zvezi z demontažo in montažo
merilne naprave za njihovo preverjanje in/ali popravilo.

1.3 »Izvajalec« zbira računovodske podatke in zagotavlja mesečno »Za
kupcu« računovodske rezultate.

2. SERVISNI POSTOPKI 2.1 Storitev se izvaja:

Dnevno z daljinskim odčitavanjem in spremljanjem odčitkov toplotnih števcev;

Enkrat mesečno za pripravo in dostavo poročil o porabi toplote »Odjemalcu«
ribiška energija;

Med ogrevalnim obdobjem;

Po prejemu vloge od »Stranke«.

2.1.1. Dnevno vzdrževanje vključuje odčitavanje števca toplote
preko avtomatske snemalne enote "BARS-02", analiza odčitkov števca toplote
in obveščanje »Stranke« o puščanju hladilne tekočine in drugih izrednih razmerah.

2.1.2. Mesečna storitev vključuje izpis arhiviranih podatkov
toplotnega števca in zagotavljanje mesečnih poročil »Odjemalcu« (poročila o merjenju toplote
energije) na porabo toplotne energije. Dostava poročil o merjenju toplotne energije »Odjemalcu«
izvede s prevozom »izvajalca« ali s E-naslov"Stranka".

2.1.3. Vzdrževanje v medkurilnem obdobju vključuje:

2.1.3*1. Pregled zunanjega stanja merilnika toplote in njegovih sestavnih delov, med katerim se preveri prisotnost tesnil, celovitost priključnih kablov in odsotnost puščanja v povezavah.

2.1.3.2. Preverjanje brezhibnega delovanja števca toplote.

2.1.3.3. Demontaža in montaža toplotnega števca in njegovih sestavnih delov za pe
periodično preverjanje na zahtevo »Stranke«.

2.1.3.4. Izvajanje preventivnih vzdrževalnih del, predvidenih z operativnimi
dokumentacijo za toplotni števec in druge sestavne dele merilne enote.

2.1.3.5. Zagotavljanje tehnične pripravljenosti merilne enote toplotne energije za letno
sprejem merilne enote v komercialno knjigovodstvo.

2.1.4. Storitev po prejemu vloge »Stranke« vključuje:

2.1.4.1. Potovanje do »stranke« z uporabo prevoza »pogodbenika« in opravljanje del v skladu z
ugotavljanje delovanja merilne enote toplotne energije.

2.1.4.2. Zamenjava toplotnega števca in drugih sestavnih delov merilne enote v primeru njihove okvare
pravilnosti, na račun lastnih sredstev »Izvajalca«, če obratovanje zavrnjene opreme
rudarjenje je izvedel "Stranka" brez kršitev zahtev, določenih v operaciji
dokumentacijo.

3. PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK 3.1. »Izvajalec« se zavezuje:

3.1.2. 3.1.1. Kvalitetno opravite servis merilnika toplotne energije. Zabeležite zahteve "stranke" za storitve v posebnem dnevniku iz računa
poznavanje datuma in ure prejema.

3.1.3. Obnovite delovanje merilne enote v največ 3 dneh od
trenutek prejema vloge.

3.1.4. Ustvarite in vzdržujte menjalni sklad za števce toplote v zahtevani količini
kovs (druge komponente merilne enote) za takojšnjo zamenjavo okvarjene opreme.

3.2. »Izvršitelj« ima pravico:

3.2.1. Začasno prekinite storitev, dokler dolg ni poplačan, če "stranka" krši roke za plačilo opravljenega dela, člen 5.2 te pogodbe.

3.3. »Stranka« se zavezuje:

3.3.1. Z ukazom določi osebo, odgovorno za delovanje in redno vzdrževanje enote
merjenje in izpolnjevati zahteve 9. poglavja Pravilnika o merjenju toplotne energije in hladilne tekočine.

3.3.2. Zagotovite pravočasno periodično overitev instrumentov
(merilni instrumenti) merilno enoto s frekvenco, navedeno v njihovem obratovalnem dokumentu
tacij.

3.3.4. Med trenutnim delovanjem dozirne enote upoštevajte obratovalne zahteve
dokumentacijo za naprave merilnih postaj.

3.3.5. Omogočiti dostop predstavnikom izvajalca do računovodskega centra in delovnih pogojev
v prostoru, kjer je nameščen.

3.3.6. Zagotovite zaščito pred nepooblaščenim dostopom do prostorov merilnih enot in
nepooblaščenim osebam ne dovolite poseganja v napravo in delovanje merilnika.

3.3.7. Sprejmite od »izvajalca« in plačajte opravljeno servisno delo
živeti.

3.4. »Stranka« ima pravico:

3.4.1. Za izvedbo obnovitvenih del pokličite predstavnika »izvajalca«.
delovanje merilne enote toplotne energije.

3.4.2. Pridobite nasvet izvajalca o delovanju in rednem vzdrževanju
poznavanje toplotnega števca in njegovih sestavnih delov.

3.4.3. Na posebno zahtevo pridobite od »Izvajalca« dodatne podatke o
bal parametrov hladilne tekočine za zahtevani časovni interval.

4. ODGOVORNOST STRANK

4.1. »Pogodbenik« ne odgovarja za neizpolnitev obveznosti iz storitve
storitev v primeru, da »Stranka« krši svoje obveznosti iz členov 3.3.1-3.3.7 na
trajna pogodba.

4.2. V primeru neizpolnjevanja ali nepravilnega izpolnjevanja pogojev te pogodbe
stranke odgovarjajo po določbah civilnega prava
vlada Ruske federacije.

5. STROŠKI STORITVE IN POSTOPEK PLAČILA

5.1. Za delo, opravljeno v skladu s klavzulo 1.1, "Stranka" plača "Izvajalcu" znesek
ki jo stranki določita v Protokolu za dogovor o pogodbeni ceni, ki pa ni
sestavni del pogodbe.

5.2. Plačilo stroškov storitev se izvaja mesečno po predračunu
»Izvršitelj« v enakih deležih v znesku 44356,96 (štirideset tisoč tristo petdeset
šest rubljev 96 kopeck) rubljev v času trajanja pogodbe, najkasneje 10. dan po
po mesecu poročanja. NDS se ne prikaže.

6. TRAJANJE POGODBE

6.1. Ta pogodba je bila sklenjena za obdobje od 1. oktobra 2012 do 30. septembra 2013.

7. DODATNI POGOJI

7.1. Vse spore iz pogodbe rešujeta stranki na arbitražnem sodišču.

7.2. Vse spremembe in dopolnitve pogodbe so veljavne, če so sestavljene v
pisno in podpisano s strani obeh strank.

7.3. »Stranka« za čas trajanja pogodbe imenuje svojega predstavnika, s katerim »Is
Izvajalec" rešuje vsa vprašanja, ki nastanejo med izvajanjem pogodbe.

7.4. Storitve periodičnega preverjanja naprav »Naročnik« plača posebej
nimi pogodbami. Odgovornost za pravočasno overitev merilnih instrumentov
Računovodsko odgovornost nosi »stranka«.

7.5. Za »Izvajalca«, da izvede delo v skladu s klavzulo 2.1.1., klavzulo 2.1.2. »Stranka« se zavezuje
nakup z lastnimi sredstvi avtomatska enota za registracijo "BARS-02",
ki je last »stranke«.

»Izvajalec« se zavezuje, da bo na svoje stroške kupil podatkovni strežnik, programsko opremo SADKO-Teplo, kot tudi SIM kartice za avtomatske registracijske enote »BARS-02« in plačal storitve mobilnih operaterjev za uporabo podatkov. prenosni kanal. Strežnik, programska oprema SADKO-Teplo in SIM kartice so last izvajalca.

Preden »stranka« kupi enoto »BARS-02«, »izvajalec« ne izvaja del po členu 1.3, členu 2.1.1, členu 2.1.2.

7.6 V primeru predčasne odpovedi (spremembe) pogodbe na pobudo »stranke«, če ni zahtevkov do »izvajalca«, se stroški storitve s strani »stranke« plačajo v celoti, v skladu z po predhodno dogovorjenih pogojih.

7.7. Stranki te pogodbe se zavedata, da je lahko dejanska poraba toplote, ugotovljena iz odčitkov merilnika, manjša ali večja od izračunane vrednosti. »Izvajalec« ne odgovarja za obveznosti »Stranke« in organizacije za oskrbo z energijo po njuni pogodbi o dobavi toplote.

8. OKOLIŠČINE VIŠJE SILE

8.1. Stranke so oproščene odgovornosti za delno ali popolno neizpolnitev
obveznosti iz te pogodbe, če pogodbeni stranki ne izpolnita pravilno svojih obveznosti
povzročila višja sila, torej izredne neizogibne okoliščine, ne
predmet razumnega nadzora.

8.2. Stranka, ki ne more izpolniti svojih obveznosti iz pogodbe zaradi
okoliščine višje sile, o tem nemudoma pisno obvesti drugo stranko
nastopa in prenehanja zgoraj navedenih okoliščin, vsekakor pa najkasneje do 14. koledarja
darilo dni po začetku ali prenehanju njihove veljavnosti.

Nepravočasno obvestilo o okoliščinah višje sile zadevni stranki odvzame pravico do oprostitve odgovornosti za delno ali popolno neizpolnitev obveznosti iz te pogodbe zaradi teh okoliščin. Obveščanje o nastopu in prenehanju okoliščin višje sile dokumentirajo ustrezne državne organizacije.

9. PRAVNI NASLOVI STRANK IN PODPISI

IZVRŠITELJ

v "MPSB" Saransk

27*03.-25 /1

STRANKA

naslov: Ruska federacija, Republika Mordovija,

r/s v AKKSB "KS"

tel. (8,342)75-21g31

PROTOKOLdogovor o pogodbeni ceni servisa merilnikov toplotne energije

Naslov računovodskega centra

st. Veselovskega, 23

2 st. Veselovskega, 25

3 st. Veselovskega, 27

4 st. Veselovskogo, 27a, enota. 1

5 st. Veselovskogo, 27a, enota 2

6 st. Veselovskogo, 27a, enota. Z

7 st. Veselovskogo, 27a, enota 4

8 st. Veselovskega, 31

9 st. Puškina, 24

10 st. Puškina, 26

11 st. Puškina, 28

12 st. Puškina, 30

13 st. Puškina, 32

14 st. Puškina, 36

15 st. Puškina, 38

16 st. Semaško, 1, enota. 1

17 st. Semaško, 1, enota 2

18 st. Semaško, d

19 st. Semaško, 5

20 st. Semaško, 5a

21 st. Semaško, 7

22 st. Semaško, 7a

23 st. Semaško, 9

24 st. Semaško, 11

"Količina rubljev v vozlu	Cena za servis, vzdrževanje. 1 vozlišče na mesec, rub	Trajanje pogodbe, meseci

25 st. Semaško, 13, št. 1

26 st. Semashko, 13, enota 2

27 st. Semaško, 15. Uz. 1

28 st. Semashko, 15, enota 2

29 st. Semaško, 17 let, št. 1

30 st. Semashko, 17, enota 2
SKUPAJ:

Skupni znesek za plačilo: 52 (petsto dvaintrideset tisoč dvesto triinosemdeset rubljev 52 kopeck) rubljev. NDS se ne prikaže.

IZVRŠITELJ

Storitev" "--

STRANKA

000 "Upravljanje hiše št. 2"

vodomerna naprava v skladu z dodatkom 1.

2. Stanovanjske agencije upravni okrožji Sankt Peterburgu skleniti pogodbo z najemniki in lastniki stanovanjskih prostorov v skladu s približnim obrazcem, odobrenim v odstavku 1 odredbe.

3. Vodja tehničnega oddelka S.N. Orlov v štirinajstih dneh zagotoviti izdelavo Pravilnika o tehničnem vzdrževanju vodomernih naprav.

4. Šefu gospodarsko upravljanje Olteanu A.A. v treh dneh od datuma izvršitve 3. odstavka naročila pripravi cene za pogodbo o vzdrževanju merilnih naprav, nameščenih v stanovanjskih prostorih.

5. Zaupajte nadzor nad izvajanjem tega ukaza prvemu namestniku predsednika odbora Knyazeva Yu.I. in namestnik predsednika odbora V.M. Zyabko glede na vprašanja.

Predsednik odbora
V.I. Khrenov

Priloga št. 1
na razpolago odboru
po vsebini
stanovanjski sklad
z dne 16. julija 2002 N 5-r

Vzorec pogodbe
za vzdrževanje merilnika pretoka vode

Sankt Peterburg "___" ______ 200_

__________________________________________________________________________

(Polno ime, N, serija potnega lista, datum izdaje)

v nadaljevanju stranka in _______________________________________
(ime podjetja)
v nadaljevanju izvajalec, ki ga zastopa ________________________________

(polno ime, položaj)

ki deluje na podlagi _________________________________________________,
(Listina, pooblastilo od + N...)
sklenili to pogodbo (v nadaljnjem besedilu pogodba), kot sledi:

1. Predmet pogodbe

1.1. Naročnik naroča, izvajalec pa se zavezuje, da bo opravljal storitve vzdrževanja in popravila (v nadaljevanju Storitve) individualnega vodomera (v nadaljevanju vodomer) vgrajenega v prostorih na naslovu: _______________
_____________________________________________ za plačilo v skladu s pogoji pogodbe.

1.2. Za vzdrževanje so sprejete naslednje merilne naprave:

Ustanovljen v skladu z zahtevami, določenimi z ukazi guvernerja Sankt Peterburga z dne 17. septembra 1996 N 217-r in z dne 6. novembra 1997 N 1139-r;

Komercialno registriran pri lastnikih ali organizaciji, ki vzdržuje in popravlja zgradbo;

V dobrem stanju, kar ugotovi in potrdi predstavnik izvajalca v prisotnosti naročnika.

Zastopnik izvajalca za namene tega razdelka pogodbe je državljan, ki je v razmerju z izvajalcem delovna razmerja, katerega pristojnosti vključujejo preverjanje tehničnega stanja merilne naprave, njen pregled itd. Pooblastila predstavnika izvajalca so potrjena s potrdilom izvajalca, opis dela ali drug dokument, ki jasno opredeljuje pripadajoče pravice zastopnika izvajalca.

2. Vzdrževanje in popravilo

2.1. Vzdrževanje in popravilo merilne naprave se izvaja v skladu s pravili in predpisi za ustrezna dela.

2.2. Vzdrževanje in popravilo merilne naprave izvaja izvajalec na lokaciji naročnika, razen v primerih, ko je izvedba teh del na lokaciji naročnika tehnično nemogoča.

2.3. V primeru, da se vzdrževanje in popravilo merilne naprave izvaja na lokaciji pri naročniku, ta dela izvaja predstavnik izvajalca.

Predstavnik izvajalca za namene tega razdelka pogodbe je:

A) Državljan, ki je v delovnem razmerju pri izvajalcu, čigar zadolženost je opravljanje vzdrževalnih del in popravil merilne naprave. Pooblastila predstavnika izvajalca so v tem primeru potrjena s potrdilom izvajalca, opisom del ali drugim dokumentom, ki jasno opredeljuje pripadajoče pravice predstavnika izvajalca, in delovnim nalogom.

B) Državljan, ki ima pravico izvajati vzdrževalna in popravljalna dela na merilni napravi na podlagi civilnih pogodb z izvajalcem. Pooblastila zastopnika izvajalca so v tem primeru potrjena z osebno izkaznico, dokumentom, ki jasno opredeljuje pravice zastopnika izvajalca, in delovnim nalogom.

2.4. V primeru, da se vzdrževanje in popravilo merilne naprave izvaja izven stanovanjskih prostorov naročnika, pogodbeni stranki te pogodbe sestavita akt o prevzemu in prenosu merilne naprave izvajalcu, ki ga podpišeta naročnik in predstavnik izvajalca. . IN v tem primeru Izvajalec je odgovoren za varnost merilne naprave v skladu z zakonodajo.

3. Pogoji in postopek plačil

3.1. Stroški storitev, ki jih izvajalec izvaja po tej pogodbi, znašajo ______ rubljev na leto.

Stroški storitev ne vključujejo stroškov delov in komponent merilne naprave, ki jih je treba zamenjati med vzdrževanjem in popravilom.

3.2. Stranka samostojno in na svoje stroške nabavlja dele in sestavne dele merilne naprave, ki so predmet zamenjave v procesu vzdrževanja in popravil.

3.3. Stranka izvede plačila najpozneje do ______ dne vsakega meseca z nakazilom sredstev na bančni račun izvajalca.

4. Pravice in obveznosti naročnika

4.1. Stranka je dolžna:

4.1.2. Zagotoviti dostop strokovnjakom izvajalca do prostorov;

4.1.3. Plačati izvajalčeve storitve v znesku in pod pogoji, določenimi v razdelku 3 te pogodbe;

4.1.4. Zagotovite varnost posamezne merilne naprave in plombe;

4.1.5. V primeru zaznane okvare merilne naprave o tem pisno obvestiti izvajalca v obliki prijave v 2 dneh od odkritja okvare, ne da bi dovolili samostojen poseg ali poseg tretjih oseb;

4.1.6. Zagotovite odčitke iz števca naprave za količino porabljene vode v predpisanem obrazcu (Priloga št. 1) najpozneje do 10. dne v mesecu, ki sledi mesecu poročanja;

4.1.7. Zagotoviti pravočasno državno preverjanje na račun lastnih sredstev v organizacijah, ki imajo ustrezno licenco;

4.2. Stranka ima pravico:

4.2.1. enostransko odpovedati to pogodbo v primeru, da izvajalec nepravilno opravlja svoje obveznosti, z dvotedenskim pisnim odpovednim rokom;

4.2.2. V vseh primerih izpada vode po ugotovljenem pokličite predstavnika izvajalca ta trenutek tarife in stopnje.

5.2. Izvajalec ima pravico:

5.2.1. Če se ugotovi, da je stranka posredovala nezanesljive podatke o odčitkih naprave, kot tudi o odkritju mehanskih poškodb, sledi odpiranja števca ali odsotnosti plombe, sestavite dvostransko poročilo in ga pošljite organizaciji, ki upravlja stanovanjsko stavbo (lastnik) in organizaciji, ki obračunava plačila ( Državno enotno podjetje "VTsKP").

5.2.2. To pogodbo enostransko odpove v primeru nepravilnega izpolnjevanja svojih obveznosti s strani stranke, tako da slednjo o tem pisno obvesti dva tedna vnaprej.

6. Postopek reševanja sporov

6.1. Vse spore ali nesoglasja, ki nastanejo med strankama po tej pogodbi ali v zvezi z njo, bosta stranki reševali s pogajanji.

6.2. Če nesoglasij ni mogoče rešiti s pogajanji, se obravnavajo na način, ki ga določa veljavna zakonodaja.

7. Trajanje pogodbe

7.1. Obdobje veljavnosti te pogodbe je določeno od "__" _____ 200 __ do "__" _____ 200_.

7.2. Šteje se, da je pogodba podaljšana za enako obdobje in pod enakimi pogoji, če en mesec pred iztekom njene veljavnosti nobena pogodbena stranka ne izjavi njene odpovedi ali spremembe ali sklenitve nove pogodbe.

7.3. Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe so sestavljene dodatni dogovori, ki so njeni sestavni deli.

Naslovi in podrobnosti:

Pečat Podpis Podpis

Morda bi bilo koristno prebrati: